公主岭市人民法院诉讼服务中心建设项目

施工招标公告

项目编号：JLGZL-2018GBJL

1.招标条件

本招标项目公主岭市人民法院诉讼服务中心建设项目已由公主岭市发展和改革局以公发改审批字[2017]305号文件批准建设，招标人为公主岭市人民法院，建设资金来自政府投资，项目出资比例为政府投资100%，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

建筑面积:401.93平方米（详见工程量清单）；结构类型：砌体结构；招标范围：施工图纸全部内容；建设地点：公主岭市人民法院现址院内；标段划分：一个标段；计划工期：计划开工日期为2018年8月15日，计划竣工日期为2018年11月30日，工期108日历天。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，近三年内有类似项目业绩要求（详见招标文件），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级建造师及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。

3.4未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。

3.5外阜投标企业需按照吉建管〔2015〕50号、吉建管[2018]12号文件办理相关信息登记后方可参加投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标单位在四平公共资源交易网（http://ggzy.siping.gov.cn/）进行网上报名，网上下载招标文件，其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理，报名时间：2018年7月19日至2018年7月23日止。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为2018年8月8日上午9时30分，地点为公主岭市第一开标。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标保证金的形式：开标现场提交从基本户开出的银行汇票（必须同时提交第

2、3联）、银行本票或银行保函原件方式缴纳投标保证金，如果因投标人开户行没有银行汇票、银行本票或银行保函业务范围，可以改为投标人开户行转账缴纳，但必须在开标现场提交开户行出具的无业务范围书面证明和转账票据两个原件，否则视为无效投标。投标保证金为人民币贰万元（￥20000.00元）。     

5.4有效投标人不足三家时,招标人另行组织招标。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在吉林省建设信息网、四平市公共资源交易网（http://ggzy.siping.gov.cn/）上发布并同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台（http://www.jl.gov.cn/ggzy/）和全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn/）。

7.联系方式

招标人：公主岭市人民法院

地址：公主岭市

联系人：庄军

电话：15774418999   

招标代理机构：公主岭市建设工程项目管理有限公司

地    址：公主岭市东六马路北八门

联 系 人：李敬涛

电话：0434-6250100

传真：0434-6250100

行政监督管理部门：公主岭市建设工程招标投标管理办公室

2018年7月18日